Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по...



^ Статья 2. Порядок оплаты работ


2.3. Расчет с Подрядчиком осуществляется после окончания работ по истине Договору и представления Подрядчиком акта приемки в эксплуатацию объекта после окончания полгого ремонта, акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, согласованных Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... с органом местного самоуправления городского района либо городского окрестность и подписанных членами комиссии по приемке выполненных работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программку (дальше – комиссия), в 5-днев­ный срок Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... с даты представления Заказчику обозначенных документов.


Статья 3. Сроки выполнения работ


3.1. Срок начала работ: не позже ___ октября 2012 года.

3.2. Срок окончания работ: 10 ноября 2012 г.

3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... акта о приемке в эксплуатацию комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.


Статья 4. Заказчик


4.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект в течение 3 дней со денька подписания Контракта Сторонами.

4.1.2. Обеспечить компанию Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... строительного контроля в течение всего периода производства работ.

4.1.3. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома после проведенного полгого ремонта.

4.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по...-3.

4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.


Статья 5. Подрядчик


5.1. При выполнении Контракта Подрядчик должен:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... в подпункте 4.1.1 пт 4.1 статьи 4 реального Контракта.

5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... либо его части.

5.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их приемку, разгрузку и складирование. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по...) должны соответствовать муниципальным эталонам Русской Федерации и техническим условиям. На всех шагах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по....

5.1.4. Разместить за собственный счет на строй лесах и (либо) огораживаниях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5. Обеспечить Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Федерации, также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя людей. Работы должны выполняться в будние деньки в период с 8.00 до 21.00. По письменному Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки с учетом соответственных требований законодательства Русской Федерации.

5.1.6. Обеспечить в процессе производства работ выполнение нужных мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли.

5.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в итоге выполненных работ, и обеспечивать их своевременную Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... уборку.

5.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. Вывезти с Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

5.1.10. При обнаружении событий, угрожающих сохранности либо прочности объекта, немедля известить заказчика и до получения Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... от него указаний остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными обстоятельствами.

5.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю нужную информацию о Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... ходе ремонтных работ.

5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на объекте.

5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 3.2 статьи 3 реального Контракта сроки и передать Заказчику набор исполнительной документации, который включает Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недочетов, выявленных в процессе производства работ и Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

5.1.15. Обеспечить передачу Заказчику отходов строительного производства, появившихся в процессе производства работ, в том числе трубы, радиаторы, шифер, стекло и др.

5.2. Подрядчик имеет другие Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

Статья 6. Выполнение работ


6.1. Заказчик назначает полномочного представителя Заказчика, который представляет Заказчика во отношениях с Подрядчиком и делает функции строительного надзора.

Полномочным представителем Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... Заказчика является ____________________

(должность, Ф.И.О., документ,

_____________________________________________________________________.

подтверждающий возможности, наименование организации, адресок, контактные телефоны)

6.2. Подрядчик назначает в качестве собственного полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является __________________

_____________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности)

6.3. Подмена представителя Заказчика либо Подрядчика осуществляется с неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по....

6.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий и других нормативных документов.

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... изъянов в технической и сметной документации.

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов, сертификатов и других документов).

6.4.4. Освидетельствование вместе с Подрядчиком укрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... работ.

6.4.5. Проверка фактических объемов, свойства и цены выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

6.4.6. Роль в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 7.4 истинной статьи, представитель Заказчика вправе:

6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика либо Подрядчика.

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

6.6. Представитель Заказчика не вправе заносить в однобоком порядке конфигурации в Контракт Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... надлежащие объяснения.

6.8. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются Сторонами исключительно в письменном виде, при всем этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства работ.

6.9. Представитель и по мере надобности другие должностные Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... лица Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (либо) записываются в журнальчик производства работ.

6.12. С момента начала работ и до Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

6.13. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Цена работ, передаваемых на субподряд, должна быть менее 50 процентов цены всех Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... работ по Договору.


Статья 7. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию


7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании с ВСН 42–85(р) – Правилами приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых построек, утвержденными приказом Гражданстроя при Госстрое СССР Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... от 7 мая 1985 г. № 135 (с переменами № 1, утвержденными приказом Госстроя Рф от 6 мая 1997 г. № 17–16), технической и сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик должен письменно уведомить представителя Заказчика о окончании работ по Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения извещения Подрядчика организует работу комиссии.

7.3. Объект Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.4. При обнаружении комиссией в процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируются список Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... изъянов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в сроки, обозначенные в акте.

7.5. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... выполнения всех работ в полном согласовании с технической и сметной документа­цией, также после устранения всех изъянов в согласовании с пт 7.4 истинной статьи.

7.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает на Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... себя ответственность за сохранность объекта и несет риск вероятного его повреждения либо утраты.


Статья 8. Гарантии свойства по сданным работам


8.1. Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... истине Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет 60 месяцев со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей либо неверной Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже ______ дней с даты получения Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... уведомления, а в случае выявления изъянов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам, – немедля. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... устранения изъянов не должен превосходить сроков, нужных для подготовки производства соответственных работ и производства таких работ, более чем на 5 (5) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... изъянов Заказчик составляет однобокий акт с привлечением независящих профессионалов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении пришествия гарантийного варианта, несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в установленные сроки, Заказчик Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... вправе привлечь для выполнения этих работ другую компанию за счет Подрядчика, в том числе за счет обеспечения выполнения его обязанностей по устранению выявленных изъянов в гарантийный период.


Статья 9. Ответственность Сторон


9.1. Заказчик и Подрядчик Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... несут ответственность в согласовании с законодательством Русской Федерации за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по истине Договору.

9.2. За нарушение сроков выполнения обязанностей по Договору Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Сторона несет ответственность в виде штрафа в Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены, обозначенной в пт 1.2 статьи 1 реального Контракта, за каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.

9.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... Заказчику штраф в размере 1-го процента цены работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе добиваться расторжения контракта субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий Контракта, предусмотренных подпунктами 5.1.5–5.1.7 пт 5.1 статьи Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... 5 реального Контракта, представитель Заказчика немедля письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в однобоком порядке. В Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых 5 10-х) процента от цены, обозначенной в пт 1.2 статьи 1 реального Контракта, за каждый денек до фактического устранения нарушений Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по....

9.5. Уплата штрафа за просрочку либо другое ненадлежащее выполнение обязанностей по истине Договору, также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождают Стороны от фактического выполнения обязанностей по истине Договору.

9.6. Обозначенные в Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... истинной статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой Стороны.

9.8. При выявлении плохого Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... выполнения работ по Договору в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, при несоблюдении гарантийного срока, установленного Контрактом, обеспечение выполнения гарантийных обязанностей передается в пользу заказчика.


Статья 10. Внесение конфигураций в техно документацию


10.1. Представитель Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... Заказчика вправе заносить от имени Заказчика конфигурации в техно документацию при условии, что дополнительные работы по цены не превосходят 10 (10) процентов от обозначенной в пт 1.2 статьи 1 реального Контракта цены работ и нрав работ не меняется.

10.2. При Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... внесении конфигураций в техно документацию в согласовании с пт 10.1 истинной статьи дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта.

10.3. Внесение в техно Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт 10.1 истинной статьи объеме осуществляется на базе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.


Статья 11. Происшествия неодолимой силы


11.1. Стороны освобождаются Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей по истине Договору, если оно явилось следствием появления событий неодолимой силы, появившихся после заключения реального Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., наводнения, стачки, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей по договору, на которые Стороны не могут оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

11.2. В случае пришествия событий, обозначенных в Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... пт 12.1 истинной статьи, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по истине Договору, должна в трехдневный срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

    1. С момента пришествия форс-мажорных событий действие реального Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.



Статья 12. Порядок расторжения Контракта


12.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть реальный Контракт Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., востребовать возмещения причиненных убытков в случае последующих нарушений Подрядчиком критерий реального Контракта:

12.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами реального Контракта Подрядчик не представил обеспечение выполнения Контракта.

12.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пт 3.1 статьи 3 реального Контракта даты начала работ.

12.1.3. В случае многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по истине Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении реального Контракта Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... в согласовании с пт 12.1 истинной статьи Заказчик направляет Подрядчику соответственное извещение. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика должен оценить цена работ Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик в итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения реального Контракта.

12.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит цена убытков, которые понес Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней со денька расторжения реального Контракта. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков, которые Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней со денька расторжения реального Контракта.


Статья 13. Разрешение споров


13.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения реального Контракта, разрешаются Сторонами методом переговоров Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по....

13.2. При появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по вопросу устранения недочетов выполненных работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами по просьбе хоть какой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком критерий реального Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами расходы на экспертизу, назначенную заказчиком, несет Подрядчик. В случае если Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... экспертиза назначена по соглашению меж Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

    1. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал по месту нахождения Заказчика в установленном Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... законодательством Русской Федерации порядке.



Статья 14. Остальные условия


14.1. Все конфигурации к истинному Договору числятся действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... Стороны должны уведомить об этом друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

14.3. Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а конкретно: 1 экземпляр – Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

14.4. Контракт считается заключенным с Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.


Статья 15. Приложения к истинному Договору


Приложениями к истинному Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются последующие документы:

№ 1. ___________________________________________________________

№ 2. ___________________________________________________________

№ 3. ___________________________________________________________

№ 4. ___________________________________________________________

№ 5. ___________________________________________________________


Статья 17. Местопребывание и реквизиты Сторон


18.1. Заказчик:

Местопребывание: _______________________________________________

Реквизиты Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по...:______________________________________________________


18.2. Подрядчик: ________________________________________________

Местопребывание: _______________________________________________

Реквизиты: ______________________________________________________


^ Подписи Сторон


Заказчик Подрядчик


_____ ____________ 20____г. _____ ___________ 20__ г.

М.П. М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... программку полгого ремонта многоквартирных домов, расположенных на
местности Чувашской Республики


^ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

для проведения открытого конкурса на выполнение работ
по серьезному ремонту многоквартирного дома


С целью обеспечения одного подхода к отбору подрядных организаций для Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... выполнения работ по серьезному ремонту многоквартирного дома разработаны последующие примерные формы документов, прилагаемых к конкурсной документации:

1. Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома (приложение № 1).

2. Протокол Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... вскрытия конвертов с заявками на роль в открытом конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома (приложение № 2).

3. Протокол оценки и сравнения заявок на роль в открытом конкурсе на выполнение работ по Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... серьезному ремонту многоквартирного дома (приложение № 3).

4. Заявка на роль в открытом конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома (приложение № 4).

5. Опись входящих в состав заявки документов (приложение № 5).

6. Доверенность (приложение № 6).

7. Сведения о составе и Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... квалификации профессионалов, имеющих высшее особое образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях более 5 лет (приложение № 7).

8. Сведения о составе и квалификации рабочих, которые будут делать работы по серьезному ремонту многоквартирного Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... дома (приложение № 8).


_____________


Приложение № 1

к формам документов для проведения открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремон-
ту многоквартирного дома


И Н Ф О Р М А Ц И Я

о проведении открытого конкурса на Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... выполнение работ
по серьезному ремонту многоквартирного дома


^ Дата публикации уведомления - 08.09.2012 г.

Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса: право заключения контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирного дома, размещенного по адресу: г. Чебоксары Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., ул. 50 лет Октября, д. 26

^ Виды работ по лотам:

Лот № 1 - ремонт системы отопления и узла управления с установкой общедомового прибора учета.

Лот № 2 - ремонт кровли

Лот № 3 - ремонт электроснабжения

^ Местопребывание заказчика, электрическая почта, телефон, факс Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по...:

г. Чебоксары, ул. Текстильщиков д. 12, ООО "УК "Текстильщик", E-mail: uk_tekstilgkh@mail.ru, т/ф (8352) 636974

^ Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса, телефон: Рискова Е.В-нач. ПТО т. 635127

Источники финансирования: Фонд содействия реформированию Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... жилищно-коммунального хозяйства, республиканский бюджет Чувашской Республики, местный бюджет, средства собственников помещений многоквартирного дома.

^ Наибольшая стоимость контракта подряда:

Лот № 1 - 1 347 234 рублей ( в том числе 225946 руб. на ремонт узла управления с установкой Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... общедомового прибора учета)

Лот№ 2- 983 132 рублей

Лот№ 3- 387 060 рублей

^ Планируемая дата начала работ: октябрь 2012 г.

Планируемая дата окончания работ: 10 ноября 2012 г.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Текстильщиков д. 12, ООО"УК "Текстильщик", ПТО Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., часы работы: 8-17 ч., не считая выходных и торжественных дней.

Дата и время окончания приема заявок: 14.00 ч . 08.10.2012 г.

Печатное издание: газета «Чебоксарские новости», официальный веб-сайт сети Веб www.reformagkh.ru

Дата, место и время Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... вскрытия конвертов с заявками: 08.10.2012 г., ул. Текстильщиков

д. 12, 14.00 ч.

Конкурсная документация расположена на веб-сайте ООО "УК" Текстильщик", можно получить в ПТО ООО "УК "Текстильщик", т. 635127


Приложение № 2

к формам документов для проведения открытого конкурса на Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... выполнение работ по серьезному ремон-
ту многоквартирного дома


П Р О Т О К О Л

вскрытия конвертов с заявками на роль в открытом конкурсе

на выполнение работ по серьезному Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... ремонту многоквартирного дома


_____________________________________________________________________

(адресок дома, наименование работ, лот)

_____________________________________________________________________


____________________________ __________________

(место вскрытия конвертов) (дата)


Состав конкурсной комиссии:


Председатель конкурсной комиссии ________________________________

Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________

Члены конкурсной комиссии: ______________________________________

(Ф.И.О., должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... по адресу: __________________

Время начала вскрытия конвертов __________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников открытого конкурса: _____________________________________________

(Ф.И.О. личного бизнесмена, наименование

_____________________________________________________________________

организации, Ф.И.О., должность, реквизиты доверенности)

_____________________________________________________________________

По приглашению заказчика открытого конкурса на процедуре Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... вскрытия конвертов присутствовали: _____________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Заказчиком открытого конкурса было получено и записанно ____________ заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы методом, не позволяющим Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... просмотр или изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от

(наименования участников открытого конкурса, адресок)

_____________________________________________________________________

Данные по каждой организации вносятся в сводную таблицу конкурсных заявок, оформленную в согласовании с Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... приложением к истинному протоколу.

Конкурсная комиссия разглядела заявки на предмет определения возможностей лиц, подавших заявки, также соответствия заявок требованиям конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к роли в открытом конкурсе Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... допускаются:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к роли в открытом конкурсе не допускаются:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Председатель конкурсной комиссии ______________________________________


Члены конкурсной комиссии: _________________ _________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

___________________ _________________________

(подпись) (Ф.И.О Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по....)

___________________ _________________________

(подпись) (Ф.И.О.)


_____________

Приложение

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на роль в открытом конкурсе на выполнение работ по серьезному
ремонту многоквартирного дома


Сводная таблица конкурсных заявок

№ пп

Наименование участника, местопребывание (место проживания)

Документ Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по..., подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника

Документ, подтверждающий внесение обеспечения

Информация о составе и квалификации инженерно-технических работников

Документ, подтверждающий наличие технической оснащенности

Информация об укомплектованности квалифицированными рабочими

Документы, подтверждающие квалификацию и опыт работы работников

Нотариально Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... заверенные копии учредительных документов

Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

Нотариально заверенная копия свидетельства о гос регистрации юридического лица, личного бизнесмена

Оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Одного муниципального Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... реестра юридических лиц (Одного муниципального реестра личных бизнесменов)

Справка из налогового органа о размере задолженности по неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня и муниципальные внебюджетные фонды

Копия бухгалтерского баланса

Копия свидетельства о допуске Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... к определенному виду либо видам работ, которые влияют на безопасность объектов серьезного строительства, выданная саморегулируемой организацией

Стоимость конкурсной заявки

Документы, подтверждающие опыт работы участника открытого конкурса

Документы, подтверждающие выполнение договорных отношений в рамках городских Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по... договоров многоквартирных домов

Отметка о соблюдении требований к допуску
на роль в конкурсе

Документы, подтверждающие обеспечение выполнения гарантийных обязанностей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.


























































2.



























































Председатель конкурсной комиссии _______________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии: _______________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_______________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи Статья 2. Порядок оплаты работ - Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на выполнение работ по...)

Приложение № 3

к формам документов для проведения открытого конкурса на выполнение работ по серьезному ремон-
ту многоквартирного дома



statya-3312-ispolnenie-postanovleniya-o-naznachenii-obyazatelnih-rabot.html
statya-335-osvobozhdenie-imushestva-ot-aresta.html
statya-339.html